周末装修，对于很多上班族来说是一场痛苦的折磨，因为好不容易的休息时间，全因为装修噪音而消失。那么2020年关于周末装修时...更多装修时间国家规定2020周末的这个问题，以及大家所关心的装修电钻时间规定的内容，我们小编一一为大家详细解答，欢迎浏览。

装修时间国家规定2020周末

周末装修，对于很多上班族来说是一场痛苦的折磨，因为好不容易的休息时间，全因为装修噪音而消失。那么2020年关于周末装修时间，国家是怎样规定的呢？

1、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的相关规定：

在法定休息日、节假日全天及工作日12时至14时、18时至次日8时，禁止在已竣工交付使用的住宅楼内，进行产生噪声的装修等扰民作业。在其他时段内作业的，应当采取噪声控制措施，减轻对周围居民的干扰。

所以根据国家的规定，周末属于法定休息日，所以在这*是不允许进行有噪声的装修的，但是可以进行一些无噪声的装修。

2、如果可以与装修邻居协商，让其先进行无噪声施工装修作业，等到规定装修时间的视乎，再进行有噪声的作业。如果协商不了的话，可以找物业，或者是拨打110进行解决。

装修电钻时间规定

电钻的声音是非常大的，是装修噪音的主要来源。那么关于装修电钻时间是怎样规定的呢？

1、根据相关规定，装修中电钻的使用，属于有噪音的装修作业，所以其装修时间，要严格控制在规定的装修时间内。一般来说，周末全天都是不允许进行产生噪声的装修作业的。

2、一般来说，装修电钻的声音是60分贝，*能达到80分贝以上。经过家里的门窗隔音之后，一般可以达到50分贝左右。

根据《城市区域环境噪音标准》中的相关规定，在居民区内，户外允许噪音级昼间为50分贝，夜间为40分贝。

其中一类生活区域夜测50分贝以上，二类生活区域夜测65分贝以上，只要超过晚上22点或至次日早6点的，那么就属于扰民了。

所以周末的时候，如果受到装修电钻声音的侵扰，并且已经达到噪声污染的标准之后，那么有权利向物业投诉，或者报警解决。

装修法规定装修时间2020

对于因为装修而产生的噪音问题，其主要参考法规是《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018修正)》，其中有关装修时间的规定如下：

1、根据其中第七条的规定：

任何单位和个人都有保护声环境的义务，并有权对造成环境噪声污染的单位和个人进行检举和控告。

所以如果业主受到装修噪音污染的时候，有权利维护自己的合法权益。

2、根据其中第四十七条的规定：

在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动，应当限制作业时间，并采取其他有效措施，以减轻、避免对周围居民造成环境噪声污染。

关于作业时间，各个地方有不同的规定，例如上海市《进一步加强本市居住物业装修管理的通知》中对于装修时间的规定是，当有业主或使用人已入住的，应当督促装修的业主、使用人或施工单位遵守施工作业时间，晚间18:00时至次日上午8:00时和节假日，不得从事敲、凿、锯、钻等产生严重噪声的施工。

以上就是关于装修时间国家规定2020的相关内容，希望能对大家有帮助！齐装网CCTV展播品牌，深耕互联网装修8载，比熟人更靠谱。

装修时间国家规定2020周末拓展阅读

新房装修超期206天，业主起诉装修公司获赔4万余元 法官：企业应具预见性并作协调安排

早该入住的新房却因各种因素延期200余天，作为业主，应该如何维护自身合法权益？近日，四川自贡的杨先生就将延误工期的装修公司告上了法庭，要求其按照合同约定赔偿违约金。

最终，自贡市自流井区人民法院酌定该装饰装修工程逾期206天，在抵扣掉原告方未支付的工程款后，判决被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

承办法官表示，“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业，应当具有一定的预见性，并能作出相应的协调和安排”。而业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等，规范签订合同，在合同中标注清楚彼此的义务，及时留存证据，以保障自己的合法权益。

新房装修：

约定工期150天，实际装修360天

业主要求装修公司赔偿违约金

2020年4月21日，自贡市民杨先生与当地一家装修公司签订《家庭室内装饰装修工程定金协议》，约定对其新房进行装修，并支付定金10000元。同年5月22日，双方签订《家庭室内装修工程施工合同》（以下简称施工合同），杨先生再次支付定金10000元。

↑某家装公司工作人员正在进行装修刷墙。资料配图 据IC photo

承办法官介绍，双方在合同中约定：甲方（杨某某）将其所有的房屋装饰装修工程发包给乙方（某装修公司）。乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料，合同总价款236000元。开工日期为2020年6月3日，工期为150天（不含法定节假日、春节放假30天）。由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。

2020年6月3日，装修公司组织人员开始施工。然而，此次装修进展并没有想象的那么顺利。直到2022年1月1日，杨先生才入住该房屋。

杨先生认为，除去法定节假日及春节前后期间，实际工期共360天，超出了约定工期210天。为此，杨先生要求某装修公司按照合同约定赔偿延期违约金。

法院判决：

酌定工程逾期206天

装修公司支付违约金43800元

针对赔偿延期违约金的问题，双方协商无法达成一致，杨先生一纸诉状将装修公司告上了法庭，要求赔偿延期违约金10万余元。

庭审过程中，装修公司辩称，工期延误与杨先生组织材料不及时、全国限电等因素有关，责任不在己方，因此拒绝赔偿。

自贡市自流井区人民法院在审理过程中查明，该装修工程自2020年6月3日开工，按照原被告双方签订的施工合同约定，应当在标准施工天数150天之内完成。但实际情况却是，双方未进行验收和交接，杨先生于2022年1月1日入住新房。

↑资料配图 据IC photo

“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业，应当具有一定的预见性，并能作出相应的协调和安排。”承办法官介绍，双方在施工合同中约定了被告“包工、部分包材料，原告提供部分材料”，因此，被告所称“只包工、不负责材料组织、不负责工地各项目协调”的主张不成立。至于环保、限电、疫情等因素的影响，被告也均未举证证明。基于原告于2022年1月1日入住，法院视为原告已经实际接收和使用该房屋，遂确定该装饰装修工程的完工时间为2021年12月31日。

最终，法院酌定该装饰装修工程逾期206天，在抵扣掉原告方未支付的工程款后，法院依法判决：被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

法官说法：

双方应明确义务并及时留证

企业应具预见性并作协调安排

承办法官表示，延期是业主和装修公司都不愿意看到的结果，但是在实际生活中，装修延期也时常发生。业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等，规范签订合同，在合同中标注清楚彼此的义务，及时留存证据，以保障自己的合法权益。

作为施工方，应当具有一定的预见性，并能作出相应的协调和安排。同时，更应当诚信经营、规范管理，依约履行合同，建立良好品牌形象。

李慧玲 曾尚斌 红星新闻记者 袁伟

责编 任志江 实习编辑 朱洁英

（下载红星新闻，报料有奖！）

以上就是关于装修电钻时间规定(装修时间国家规定2020周末)的所有内容，希望对你有所帮助。